姓名:夏煬
性別:男
職業(yè):律師
執(zhí)業(yè)證號:13401201610870966
律所職務:律所高級合伙人、不動產(chǎn)與建設工程部副主任、專利代理師
執(zhí)業(yè)領域:刑事辯護、建設工程
聯(lián)系電話:1315510080
執(zhí)業(yè)機構:安徽金亞太律師事務所
夏煬律師,浙江工商大學法律碩士,全國律師協(xié)會會員、現(xiàn)為安徽金亞太律師事務所高級合伙人、不動產(chǎn)與建設工程部副主任、2017、2018、2020、2024年四度榮獲金亞太律師機構優(yōu)秀律師稱號。
在刑事辯護方面,夏煬律師自從業(yè)以來單獨或協(xié)助團隊成員成功辦理了2014合肥某販毒大案(二審)、宿州商人被控非法掩飾隱瞞罪無罪辯護案、吳某涉嫌組織、領導傳銷組織罪無罪案、合肥中院一審的期現(xiàn)貨詐騙案件、寧國市開發(fā)區(qū)領導受賄案、趙某某涉嫌妨害公務案、李某涉嫌尋釁滋事罪、李某信用卡詐騙案、大學系主任被撞交通肇事案等多起重大刑事案件。
夏煬律師同時具有豐富的民事法律服務經(jīng)驗,擅長建設工程施工合同案件、擔任多家建設工程施工企業(yè)、保險行業(yè)企業(yè)、公交企業(yè)等企業(yè)公司法律顧問,對于公司企業(yè)法律服務具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
夏煬律師辦理的部分經(jīng)典案件:
經(jīng)典無罪案件
1. 金某涉嫌組織、領導傳銷組織罪無罪案【點擊查看詳情】
金某為第一被告,辯護人堅持無罪辯護,一審庭審后,法官當即表示無法定罪,要求檢察院撤回起訴,最終檢察院撤回起訴,作出不起訴決定,無罪釋放!
2. 蔡某某提供虛假證明文件罪案【點擊查看詳情】
評估公司察勘員,因為“釘子戶”作出高價值評估報告而被縣公安局以涉嫌提供虛假證明文件罪拘留。夏煬律師偵查階段臨危受命,星夜兼程趕往當?shù)貢?、調(diào)查取證,經(jīng)過辯護人不懈努力,最終無罪辯護成功,檢察院決定不起訴,蔡某某無罪釋放!
3. 銷售“毒鹽”無罪案【點擊查看詳情】
李某某銷售外省國有企業(yè)食鹽,當?shù)佧}務局扣押食鹽并從中檢出高氯酸銨,公安機關以李某某涉嫌銷售有毒有害食品罪立案偵查。律師審查起訴階段介入,查閱卷宗材料后辯護人直指食鹽鑒定主體、程序、結論存在重大問題,鹽務局扣押執(zhí)法違法,無法推定國有食鹽生產(chǎn)企業(yè)具有向食鹽中添加高氯酸銨的主觀故意和李某某明知等核心問題,在提交意見的同時提交大量無罪證據(jù)。最終,公安機關作出撤銷案件決定。
4. 惡勢力成員非法拘禁終止偵查案
F某被公安機關指控參與一起非法拘禁行為,并且公安機關認為F某與當?shù)貝簞萘Ψ缸锛瘓F關系密切,屬于惡勢力成員。辯護人偵查階段第一時間介入,在會見F某了解案情的技術上與F某親屬核實相關問題,并向公安機關申請取保候?qū)復瑫r提交F某不構成犯罪更不屬于惡勢力成員的辯護意見。最終,辯護意見被采納,公安機關決定對F某終止偵查。
5. 網(wǎng)站技術人員被控詐騙,經(jīng)律師辯護改變罪名為幫信罪,最終獲不起訴
T某等人為網(wǎng)絡公司技術人員,負責網(wǎng)站開發(fā),因承接某虛擬幣投資平臺業(yè)務被公安以詐騙罪立案偵查,律師介入后認為不構成詐騙罪,符合取保條件,檢察院采納意見作出不批捕決定。辯護人乘勝追擊,向公安機關提交不構成詐騙罪的意見,案件后被以幫信罪移送審查起訴,在審查起訴階段辯護人積極溝通,提交書面意見,最終檢察院舉行聽證會作出相對不起訴決定。
6. 被騙至緬北詐騙,最終獲不起訴
D某被同鄉(xiāng)以外出務工掙錢為由騙至緬北從事電詐工作,一年后被其父親解救回國。當?shù)毓惨訢某涉嫌詐騙罪和偷越國邊境罪立案偵查。律師于審查起訴階段介入,向檢察院提交不起訴法律意見書,認為本案嫌疑人被騙至境外,且存在脅迫犯罪的情形,亦沒有詐騙業(yè)績,社會危害性較輕,可以做不起訴處理。檢察院召開聽證會,最終對D某作出附條件不起訴,經(jīng)過考察期,案件獲不起訴結果。
7. 網(wǎng)游私服商販被控開設賭場,律師辯護,最終獲撤回
L某等人,在網(wǎng)游私服中充當兌換金幣商家,被控開設賭場罪。律師介入后閱卷、多次溝通,向檢察院提出證據(jù)不足不起訴意見書,檢察院最終采納意見,經(jīng)與公安機關溝通,公安機關在補充偵查無果后作出撤回決定。
8. 詐騙改傳銷,歷經(jīng)一年偵查后終獲終止偵查
Y某經(jīng)朋友介紹加入H某公司進行酒水銷售,公司酒水銷售通過拍賣形式進行,后因經(jīng)營出現(xiàn)狀況,導致會員無法出手手中提貨單,引發(fā)集體信訪事件。Y某被公安機關以詐騙罪立案偵查。律師介入后認為本案不構成詐騙罪,即便定罪也只可能涉嫌組織領導傳銷活動罪,檢察院采納律師意見變更罪名并不批準逮捕。Y某不批捕后,經(jīng)過長達一年的偵查,公安將該案移送審查起訴,律師閱卷后認為證據(jù)嚴重不足,向檢察院提出建議不起訴意見。最終案件在退查后依然證據(jù)不足,公安將案件撤回后,對Y某決定終止偵查。
9. 團隊合力辦理合肥鸚鵡案,重審后全案無罪
被告人因收購、出售被列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》的鸚鵡,涉嫌非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪,于2020年11月被F縣人民檢察院提起公訴。一審判決各被告人四年不等的有期徒刑。后省高院兩次撤回二審法院的判決,發(fā)回二審法院重審。期間,《關于辦理破壞野生動物資源刑事案件適用法律若干問題的解釋》出臺,第一被告、第三至第八被告委托律師介入辯護,檢察院僅撤回對第一、第二被告的起訴。第三至第八被告繼續(xù)委托律師提起申訴,二審法院經(jīng)審查,認為本案各被告人之間的量刑確顯失當,決定再審。最終,二審法院撤銷原一審、二審判決中的第三至第八被告判決部分,發(fā)回一審法院重審,一審法院審理過程中,F(xiàn)縣檢察院撤回對第三至第八被告人的起訴,全案無罪。
取保候?qū)?、不批捕、緩刑案?/p>
10. 趙某某妨害公務案
2017年春節(jié),Z某持棍打死鄰居,警察到場后Z某抗拒抓捕,在抗拒抓捕過程中,Z某家人為了保護Z某不被毆打,三人被以妨害公務罪抓捕,該案在當?shù)禺a(chǎn)生重大影響。辯護人在一審審判階段介入,經(jīng)有效辯護,趙某獲判緩刑。
11. 王某組織、領導傳銷活動案
王某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,并且已經(jīng)位列老總級別,該級別判處緩刑的情況鳳毛菱角,辯護人一審審判階段介入,經(jīng)有效辯護,最終獲判緩刑。
12. 劉某某非法拘禁罪
小貸公司老板劉某,指使手下向借款人要債過程中涉嫌非法拘禁,借款人非但拒絕償還借款并且向劉某家屬獅子大開口,辯護人介入后通過指出案件存在的核心問題,同時積極與被害人溝通,最終以較小的代價取得被害人諒解,案件在一審階段快速開庭,并判處緩刑,劉某得以回家過年。
13. 鄒某某盜竊罪
剛出獄人員糾集鄒某再次干起盜竊勾當,多次盜竊,辯護人介入后積極申請不批捕,提出不構成多次盜竊,檢察院采納意見,對鄒某不批捕。審判階段辯護人積極聯(lián)系被害人,幫助被告人獲得諒解,最終法院判處緩刑。
14. 開設賭罪判處緩刑案
Y某從淮南老家來到寧波準備打拼一番,結果卻因老板跟隨開設網(wǎng)絡賭場而鋃鐺入獄。夏煬律師接受委托后前往寧波會見Y某了解情況,并在審查批準逮捕階段當面提交不批捕意見,檢察院采納辯護人意見,認為Y某情節(jié)較輕微,沒有逮捕必要性,最終不批準逮捕。經(jīng)審查起訴階段認罪認罰,Y某最終被判處緩刑,免于牢獄之災。
15. “云夢生活”特大詐騙案
該案為2017年特大傳銷案,指控涉案會員3萬余元,層級218級,涉案金額3個億,公司員工全部被帶走調(diào)查。C某作為公司講師被公安機關拘留,辯護人介入后在批捕環(huán)節(jié)向檢察院提交不批捕意見,偵查監(jiān)督科科長當面接待并聽取律師意見。最終檢察院采納辯護人意見,對C某不批準逮捕,公安機關對其取保候?qū)彙?/p>
16. 加諾格公司詐騙案
加諾格公司詐騙案系合肥市公安局重點宣傳電信網(wǎng)絡詐騙案,C某系公司員工,業(yè)績排名較高。辯護人提出公司模式不構成犯罪,即便構成犯罪也等同于C某的行為就構成犯罪的觀點,并提出不予批捕意見。最終檢察院采納意見,對C某不批準逮捕,C某最終獲判緩刑。
17. 合肥中院一審石油現(xiàn)貨詐騙案
該案為合肥市中級人民法院一審的重大電信網(wǎng)絡詐騙案,被告人四十多人,庭審持續(xù)4天,案件從立案偵查到一審宣判長達2年之久。X某作為隊長最終被判處緩刑(全案僅有兩名隊長被判處緩刑,其余全部實刑)
18. 宜信金融河南分公司被控詐騙案
打擊“套路貸”大背景下,H省某地公安機關對宜信金融某地分公司以詐騙罪立案偵查,王亞林刑辯團隊聯(lián)合北京、鄭州刑辯團隊組成豪華辯護團隊為公司員工進行辯護。辯護人向檢察院提交不批捕意見,最終檢察院對夏煬律師辯護的Z某作出不批捕決定。
19. 因親子鑒定引發(fā)的出具證明文件重大失實罪
從事親子鑒定的司法鑒定人員能夠成為出具證明文件重大失實罪的主體?親子鑒定報告是否屬于本罪的犯罪對象?親自鑒定結論不客觀是否侵犯本案法益?這些問題都是本案中突出的法律適用問題。辯護人接受Z某家屬的委托,在會見Z某了解案情后,向檢察院出具不批捕意見,詳細論證了Z某的行為不可能構成犯罪,不應當對Z某批準逮捕。最終檢察院采納律師意見,對Z某不批準逮捕。
20. 金額千萬非法吸收公眾存款罪
本案涉案金額1800余萬,涉及投資人三百多人。辯護人圍繞Z某是否屬于公司員工,在共同犯罪中所起作用較低的關鍵點積極申請取保候?qū)?,公安機關對其取保候?qū)?,最終法院判決Z某緩刑。
21. “微商工具箱”案
本案涉案公司制作、發(fā)行的關鍵“微商工具箱”被異地公安指控涉嫌提供非法控制計算機信息系統(tǒng)程序罪,夏煬律師代理公司股東之一,本案經(jīng)歷了全案不批捕后又對部分被告人重新逮捕、審查起訴多倫溝通未達成認罪認罰、對關鍵證據(jù)申請重新鑒定、自行委托鑒定作為證據(jù)提交、申請鑒定人出庭以及長達14小時庭審,最終委托人獲得緩刑?!军c擊查看詳情】
重大影響案件
22. 2014年合肥販毒案【點擊查看詳情】
2014年合肥販毒案,涉案冰毒9公斤,第二被告范某一審判處死刑,二審辯護人介入后成功改判死緩。
23. “掃黑除惡”以來蒼山縣首起黑社會性質(zhì)組織罪
王某等組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪一案系“掃黑除惡”以來山東省倉山縣打掉的黑社會組織,第三被告W某二審委托夏律師擔任辯護人。
24. 阜陽C某組織、領導黑社會性質(zhì)組織案
本案涉案被告人多達28人,卷宗150余本,在當?shù)赜休^大影響力,C某系第一被告。
25. 馬鞍山首起公安局長保護傘案
一審法院以受賄罪、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪判處被告人有期徒刑十五年,并處罰金。上訴后,曹富樂、夏煬律師接受委托,經(jīng)提交新證據(jù)及多次溝通,二審法院開庭審理本案,后經(jīng)多次合議,二審維持原判。
26. 滁州鄒某某涉惡案
系掃黑除惡專項行動開展以來,當?shù)仄鹬缚貝簞萘Π讣臒蓭熢诙徑邮芪袨閰悄衬侈q護,積極與法院溝通,最終二審法院裁定撤銷原判,發(fā)回重審。
27. 蕪湖步行街“豪車”交通肇事案
2016年元旦,P某酒后駕駛豪車在蕪湖市中心步行街路段交通肇事后逃逸,導致某大學教授當場被撞身亡,由于事發(fā)鬧市區(qū)且在元旦期間,該起案件登上當?shù)匚⒉崴?,引發(fā)輿論熱議。夏煬律師接受委托在二審階段為P某進行辯護
28. Z某故意殺人案
29歲退伍小伙,深夜掐死鄰居七旬老奶奶,一審判處死刑立即執(zhí)行,夏煬律師二審擔任其辯護人為其辯護。
29. C某敲詐勒索案
C某成立某金融公司,瞄準銀行業(yè)務經(jīng)理,在銀行攬儲業(yè)績考核時,以低費率吸引銀行經(jīng)理簽訂攬儲合同,后故意拖延資金進帳,在銀行經(jīng)理取消訂單后以舉報相威脅索取高額違約金,涉案被告人34人,涉案事實進百起。
30. 黑龍江24年前持槍殺人案
本案案發(fā)24年前,被告人持槍將同村鄰居打死,被告人與被害人同年同月同日生,本案存在正當防衛(wèi)的可能性,辯護人庭審調(diào)理清晰,旁征博引,促成庭后家屬達成和解,最終一審連降兩檔,判處有期徒刑15年。
31. 重大跨境網(wǎng)絡賭博案【點擊查看詳情】
2020年嚴厲打擊跨境網(wǎng)絡賭博犯罪,安徽警方從G省千里抓獲多名為境外網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站擔任代理的犯罪嫌疑人。夏煬律師接受委托作為H某辯護人,準確分析案情,抓住有利情節(jié),多次當面溝通,申請取保候?qū)彛?jīng)過不懈努力,最終H成為全案唯一一個偵查階段取保候?qū)彽姆缸锵右扇恕?/p>
經(jīng)濟犯罪、有效辯護、刑事控告經(jīng)典案件
32. 鄭州方某某涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案【點擊查看詳情】
鄭州市某公安機關違法扣押價值百萬無商標標識物品,律師介入后,書面要求返還、向檢察院提起偵查監(jiān)督以及向市局信訪部門反映,打出組合拳。檢察院舉行聽證會,聽證會后當即決定責令公安機關立即返還被扣押的無關物品。
33. 土方公司老板馬某等人涉惡案
從土方公司老板多年前和親戚賭博抓老千過程中打傷他人,當年調(diào)解結案?!皰吆诔龕骸毙袆佑謱斈昱f案重新偵查,并且扣上惡勢力和五個罪名。夏煬律師介入后在偵查階段拿掉惡勢力和三個罪名,并且?guī)椭暾埛颠€違法扣押物品。合理利用認罪認罰從寬制度,圍繞妨害公務罪已過追訴期限的問題進行辯護,最終尋釁滋事與妨害公務罪兩罪并發(fā),僅判處有期徒刑14個月。
34. 淮南李某等人涉嫌銷售假冒注冊商標的商品案【點擊查看詳情】
本案是淮南市公安局督辦案件,李某某一家四人全部被刑事拘留。團隊律師集體為一家人進行辯護,作為第一被告辯護人,案件到了審查起訴階段后,根據(jù)了解的案件事實,與市檢察院承辦檢察官溝通,申請羈押必要性審查,最終為李某爭取來變更強制措施的決定。
35. 強奸未遂,歷經(jīng)兩審,得以昭雪,最終實報實銷
口罩管控放開后,T某回老家與同學聚會,就是這次聚會讓T某被以強奸罪立案偵查。律師介入后認為可能構成未遂,并申請排除了T某第三次對其不利的供述,同時積極協(xié)調(diào)家屬對被害人進行賠償。遺憾的是一審判處有期徒刑三年。T某不服,上訴至中級人民法院,辯護人積極與二審法官溝通,申請開庭審理,案件材料移送同級檢察院審查,在檢察院溝通過程中,檢察院認可辯護人觀點,案件定性迎來轉(zhuǎn)機,辯護人多次溝通并提交書面意見,最終該案二審改判未遂,在T某被羈押11個月時獲得實報實銷的結果。
36. 網(wǎng)絡游戲開發(fā)公司涉嫌開設賭場,金額巨大,律師介入為“老板”辯護,法院按照起步刑判處
該案律師從偵查階段介入,重點對被告人在公司身份、作用以及涉案金額和電子證據(jù)問題等方面進行辯護,最終從第一被告變更為第二被告,當事人比第一被告刑期減少3年。
37. 代理山東杰瑞集團控告拒執(zhí)罪
山東杰瑞集團與安徽某公司民事二審判決生效后,安徽某公司實際控制人花某某采用極其隱蔽手段在民事案件二審期間轉(zhuǎn)移財產(chǎn),導致案件執(zhí)行進入僵局,給執(zhí)行申請人造成巨大損失。團隊律師介入案件后,準確分析本案事實和法律適用問題,向執(zhí)行法院提出花某某構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪的意見,推動法院移送公安機關,最終公安機關對該案立案偵查。
38. 劉某被“過肩摔”控告案
樓上、樓下老人因為孩子制造噪音問題深夜發(fā)生偵查,樓上兒子對樓下老人實施過肩摔,導致老人肋骨4根骨折。老人親屬委托夏煬律師代為控告刑事犯罪,監(jiān)督公安機關依法辦理,并積極促成雙方調(diào)解,最終本案成功立案,并且對方賠償劉某26萬元損失。
39. W某某被故意傷害申訴案【點擊查看詳情】
遠在黃山的W某某被同村鄰居毆打致多根肋骨骨折,檢察院卻對加害人不起訴,夏煬律師和張世金律師接受委托代為申訴,前往田間地頭調(diào)查取證,提交近萬字申訴意見。
其他經(jīng)典案件
40. Z某暴力討債惡勢力犯罪集團
本案指控Z某糾集其同學、女友、女友的哥哥、妹妹等人對被害人G某實施暴力催債行為,屬于惡勢力犯罪集團,應當以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪判處刑罰。夏煬律師作為第一被告Z某的辯護人,經(jīng)集體討論決定,堅決做無罪辯護。
41. 李某某等拐賣婦女罪
退休幼兒園園長被朋友欺瞞,介紹婦女到安徽找婆家,怎料婦女是被拐騙的,而且精神還有些不正常。夏煬律師接受委托先后向公安機關、檢察院以及法院提交多份辯護意見,最終獲判起步刑。
42. 李某尋釁滋事罪
一起因打擊傳銷引起的犯罪,傳銷人員打擊報復“打傳辦”人員,構成尋釁滋事罪,一審獲判一年零七個月,當事人對刑期滿意,未上訴。
43. 合肥張某某“套路貸”案
張某某系個人放貸人員,公安機關認定其實施“套路貸”違法犯罪行為,以詐騙罪、敲詐勒索罪移送審查起訴,辯護人堅持無罪辯護,同時積極與被害人溝通,幫助取得諒解,最終兩罪并罰合并執(zhí)行有期徒刑3年,罰金2萬3千元。
44. “高富帥”詐騙夜店公主案
本案經(jīng)媒體報道被告人Z某租賃豪車冒充高富帥與“夜店公主”談戀愛,以戀愛名義騙取錢財。夏煬律師作為辯護人在Z某有前科、劣跡的情況下做改變定性辯護,最終促成在法院階段與檢察院達成認罪認罰協(xié)議,最終獲刑17個月,比檢察院最終量刑建議最低刑還低一個月。
45. 半百老漢強奸女主播案
S某年過半百,被指控強奸女主播,有入室情節(jié),造成嚴重后果,辯護人認為案件事實不清,提出重新勘驗申請,打掉入室情節(jié)。最終在沒有任何減輕情節(jié)、未賠償?shù)那闆r下獲判起步刑,有期徒刑三年。
46. 南昌大學生高某販賣大麻案
被告人高某本在南昌上大學,休學學習紋身,在外期間因為好奇吸食大麻,并且網(wǎng)售大麻,被紹興公安抓獲。
47. Y某介紹賣淫罪
Y某涉嫌介紹賣淫,已經(jīng)是“二進宮”,只相信關系可以為其爭取利益。夏煬律師介入后認真研究卷宗,利用證據(jù)問題幫助Y某與檢察院達成認罪認罰協(xié)議,最終判處有期徒刑10個月。
48. F某拒不執(zhí)行判決、裁定罪
與合伙人生意糾紛,導致被判償還三百多萬,但F某因為沒有認真應對訴訟,導致訴訟認定事實與客觀事實不一致,拒絕償還。最終被判處拒不執(zhí)行判決、裁定罪。夏煬律師接受委托為F某進行辯護,獲得良好效果。同時積極啟動民事訴訟,主動出擊,為F某徹底解決糾紛。
49. L某電信網(wǎng)絡詐騙案
該案被告人五十余人,大量被告人為在校學生,該案的審理引起輿論關注。
50. 古董詐騙案二審
被告人G某系某公司經(jīng)理,與好友幾人來到合肥開設某公司,以錢幣投資的名義吸引老年人投資,最終判處詐騙。
51. 黃標車補貼詐騙案
Y某等人得知黃標車補貼政策有利可圖,收購黃標車申請補貼。由于黃標車淘汰任務完成不佳,當?shù)丨h(huán)保部門為了快速完成任務,放寬黃標車審批標準,Y某等人聞風而動,以為是政策放松。結果審計部門發(fā)現(xiàn)部分補貼車輛不符合規(guī)定,公安機關遂對Y某等人以詐騙罪立案偵查,辯護人對該案做無罪辯護。
52. Z某微信借款非吸案
Z某夫婦經(jīng)營一家潔具廠,為了解決資金問題,將刷單人員拉入微信群中進行借款,后借款金額越滾越大,最終無力償還,涉案金額1800余萬。
經(jīng)典民商事案件
1.某市政公司與無錫市政集團分包合同糾紛。涉案金額五百余萬,無錫市政瀕臨倒閉,律師代理市政公司緊急起訴無錫市政,趕在過年前凍結無錫市政幾十個賬號,最終促成無錫市政主動調(diào)解,幫助市政公司快速收回工程款。
2.某上市企業(yè)收回貨款案。某上市企業(yè)供應大量貨物后,客戶因經(jīng)營不善拖欠貨款,并且有轉(zhuǎn)移貨款的情況。律師代理上市公司,奔赴蘭州調(diào)查取證、立案,最終促成客戶主動調(diào)解,及時支付貨款。
3.某中字頭央企訴某學院工程款糾紛。因電力公司原因?qū)е码娏Π惭b工程延期竣工121天,學院根據(jù)合同約定需要扣除1200萬違約金,夏煬律師代理承包人訴至法院,最終法院認定延期竣工并非承包人原因造成,幫助企業(yè)及時拿到工程款。
4.某建筑集團訴合肥某大學工程款糾紛。某大型建筑集團承建合肥某重點大學教學樓項目,因項目嚴重超期,建筑集團起訴某大學支付工程款并索賠超期損失,夏煬律師代理重點大學,組織整理兩百余頁證據(jù)材料反駁原告訴請,經(jīng)法庭調(diào)查基本查清工程款不存在未支付問題,同時關于超期損失問題迫使原告申請工期鑒定,最終駁回原告絕大部分訴請,以最小代價解決糾紛。
5.千萬股權糾紛案件。Z某與Z某某、C某準備共同投資進行石料生產(chǎn),但需要以實際出資占股。Z某某在辦理工商登記時欺瞞Z某與C某,將90%股權登記在自己名下卻沒有投入任何實際投資。Z某與C某投入千萬資產(chǎn)后,Z某某拿著一紙營業(yè)執(zhí)照要求分割公司資產(chǎn)。夏煬律師代表Z某提起訴訟,請求法院判決確認Z某與C某股權,最終法院一審判決Z某與C某勝訴。
6.合肥某新能源公司訴YL市某新能源公司合同糾紛案。該案涉案金額高達5千余萬,但被告公司卻沒有任何支付能力,夏煬律師通過分析論證案件證據(jù)材料,確定債務加入的總體訴訟策略,成功將公司實際控制人列為共同被告。同時根據(jù)案件特殊情況,巧妙利用合同約定將案件管轄法院確定為HF市中級人民法院,對方雖提出管轄權異議,但經(jīng)過原告代理律師積極答辯,兩級人民法院均駁回對方管轄權異議。最終,一審法院支持原告全部訴訟請求,大獲全勝。
7.合肥某市政公司與江西建工二建公司建設工程分包合同糾紛。工程結束承包方實際施工人拖欠工程款400余萬,夏煬律師代理原告勝訴,幫助原告收回工程款。
8.四年五審,代理某新材料生產(chǎn)企業(yè)就廠房建設問題與承包人進行多輪訴訟,最終不但駁回承包人全部付款訴訟請求,反倒要回了一百余萬元工期延誤損失。
9.巧用質(zhì)量問題化糾紛,代理農(nóng)民自建房工程款糾紛,合理利用承建方的質(zhì)量問題,成功迫使承建方主動撤回起訴
10.聯(lián)合體總包單位之間生糾紛,律師代理訴訟解決爭議,為委托人追回千萬款項?!军c擊查看詳情】
11.某道路瀝青分包工程,總包單位為控風險,只在每次支付進度款時簽訂“付款合同”,導致案件中出現(xiàn)多份合同,面對“陰陽合同”,律師指導委托人梳理組織證據(jù),嚴密論證各方法律關系,幫助委托人要回被拖欠的數(shù)百萬工程款。
